****年****县****汤家抖门至李家巷立交桥
提升改造工程
施工合同文件
建设单位：****县李家巷镇人民政府
施工单位：****
*〇**年*月
目录
第*部分
*、合同协议书..
*
*、廉政合同..
*
*、安全生产合同..
.*
*、工程质量责任合同.
.*
*、****项目无欠薪合同..
.**
*、项目图纸资料保密承诺书..
，**
*、拟派项目负责人无在建承诺书.
.**
*、公路扬尘整治行动施工现场管理协议书..
**
第*部分，通用合同条款..
.**
第*部分专用合同条款..
.**
*
第*部分
*、合同协议书
****县李家巷镇人民政府（以下简称“发包人”）为实施****年****县****汤家抖门至李家巷立
交桥提升改造工程，已接受_****，以下简称“承包人”）对该项目施工标
段养护工程施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
*.本工程实施范围为：****年****县****汤家抖门至李家巷立交桥提升改造工程，起点桩号
**+***，终点桩号**-***，路线全长*.*****，其中大苑桥段不在本次范围内。现状道路为沥青混凝土
路面，*级公路，路幅布置为：*.**人行道+*.**非机动车道+*.**侧分隔带+*.***路缘带+*×*.***
行车道+*.**分隔带+*×*.***行车道+*.***路缘带+*.**侧分隔带*.**非机动车道*.**人行道
-**.**。路面处理方案：①主线**+***-**+***全幅路段中修处理：铣刨***沥青上面层，病害处理后
重新加铺******-**沥青砼。②**+***-**+***全幅非机动车道路段中修处理：铣创***沥青上面层，
病害处理后重新加铺*****-***沥青砼。③主要*字路口采用***灌入式复合抗车敏路面回填
******-**沥青砼面层。④**+***段左幅、**+***右幅新建车位段：车行道结构为****水稳碎石
+*****-***沥青砼，车位采用植草砖。同时完善排水设施，部分人行道进行重建、补充完善交通安全设
施、完善亮化工程等。本次招标设*个施工标段；主要工作内容为：对本项目实施范围内上达改造内容
进行施工和缺陷责任期缺陷修复等。
*.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（*）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（*）中标通知书；
*）投标函及投标函附录；
（*）项目专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术规范；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的养护工程作业方案；
（**）其它合同文件。
*
*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。
.根据工程量清单所列的预计数量和单价总额价计算的签约合同价：
人民币（大写）**************元（￥********元）。
*.承包人项目经理：赵天洪；承包人项目总工：朱涛。
*.本合同养护工程质量符合工程竣（交）工验收的质量评定：合格标准。
*.本项目工程量按实计量；业主有权增加或减少工程量，承包人须无条件接受。
*．为本合同养护工程实施和完成的报，发包人承诺按合同已标价工程量清单子目单价及实际数
量，以计价规范作为工程计量支付依据的约定条件向承包人支付工程价款。
*.承包人承诺按合同约定承担本养护工程的实施、完成及缺陷修复。
**.承包人按照监理人指示进驻，承包期为***日历天。
**.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生
效。全部养护工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满发缺陷责任终止证书后失效。
**.工程结算审核时送审造价*%以内的核减净额部分审核费由发包人支付，其余费用由承包人支付。
**.本协议书正本*份、副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份，当正本与副本的内容
不*致时，以正本为准。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：（盖单位章）承包单位章）
****
****
法定代表人
法定代表人
达平
或其委托代理人（签字）
或其委托代理人：(签字）
****年
****
*、廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关****、廉政建设的规定，
为做好****中的党风廉政建设，保证****高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资
效益，****年****县****汤家抖门至李家巷立交桥提升改造工程（项目名称）的项目法人****县李
家巷镇人民政府（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目施工_标段的公路养护施工单位浙
江沪杭勇养护工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。
*.发包人和承包人双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律及交通运输部和****省交通运输厅的有关规定。
（*）严格执行_****年****县****汤家抖门至李家巷立交桥提升改造工程（项目名称）施工标
段养护工程合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有
规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反****管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法
违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求
告知处理结果的权利。
*.发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券和贵重物品，不得让承包人报销
任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯
工具，交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工
作安排以及出国处境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的村料设备供应、工程分包、劳务
等经济活动等。
（*）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定
外的材料和设备。
*.承包人义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销由发包人单位或个人支付的任何费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
*
（*）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
*，违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组
织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或
组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿：情节严重的，发包人建议交通****主管部
门给予承包人*至*年内不得进入其主管的交通****市场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位
的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同
规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为****年****县****汤家抖门至李家巷立交桥提升改造工程（项目名称）施工标
段公路养护工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
勇养护
人的监督单位各*份。
*.本合同*式*份，由发包人和承包人各执*份，送交发包人包
*
| 发包人： |
（盖单位章） |
承包人： |
单位章） |
| 法定代表人 |
|
法定代表 |
** |
| 或其委托代理人 |
字 |
|
（签字）或其委托代理人 |
发包人：（盖单位章）承包人：单位章）
**
法定代表人法定代表
或其委托代理人（签字）
或其委托代理人字
****年
****年
*
*、安全生产合同
为在****年****县****汤家抖门至李家巷立交桥提升改造工程（项目名称）施工标段公路养
护施工台同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好项目的安全管理工作，本项目发包人
****县李家巷镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人****沪杭甬养护工程有限公
司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产台司：
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包台同中的有关安全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主，综台治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产
管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，
同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全
生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路
筑养路机械操作规程》，《公路养护作业安全规程）等有关安全生产的规定。认真执行工程承包台同中
的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主，综台治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣
传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及
兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导，工程技术人员、生产管理人员和具
体操作人员，必须熟悉和遵守本台同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和
评比。
*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）
的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，
人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按《公路中运工程安全生产监
督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安
保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指，并采取保护性措施防止事故发生
*）承包人在任何时候都应采取各种台理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁，暴力或
妨碍治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接
受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，台格者方准上
岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、
潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作台格证》后，方准持证上岗。施工
现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
*
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都
应该熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给子、易货或以其它方式转让给
任何其他人，或允许，容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用
品的宇戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全生产负责人的签字记录，保证
其经常处于完好状态；不合格的机具，设备和劳动保护用品严禁使用。
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场
必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案：如
果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上
报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（**）安全生产费的使用和支付按浙交（******号省交通运输厅关于印发《****省交通建设工程
安全生产费用管理办法》的通知规定办理。
*.违约责任
如困发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本台同由双方法定代表人或其投权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程凌工验收后失
效。
*.本合同正本*式*份，副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份。当正本与副本的内
容不*致时，以正本为准。
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）
法定代表人法定代表人
吴达平
（签字
或其委托代理人：字或其委托代理人：
****年
****年**（
（*）完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施支出；
（*）配备必要的应急救援器材，设备和现场作业人员安全防护物品支出；
（*）安全生产检查与评价支出；
（*）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；
（*）安全技能培训及进行应急救援演练支出；
（*）其它与安全生产直接相关的支出。
如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其它
相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的
费用，由监理人按第*.*款商定或确定。
安全生产费用实行专款专用。承包人应当建立健全工程项目安全生产费用管理、计取和使用制度，
明确安全生产费用管理、计取和使用的程序、职责及权限。承包人应当在规定范围安排使用安全生产费
用，不得挪用或挤占。
补充第*.*.**项为：
*.*.**承包人须根据湖交[****]***号文件《****市公路水运建设工程施工扬尘污染防治管理规定》
开展工作，此项费用包含在投标总价中发包人不另行计量支付；在施工过程中须采取相关防尘措施，发
包人及监理人有权进行监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未采取必要措施导致或引发的
有关罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其它*切责任应有承包人自行承担。
**.进度计划
**.*合同进度计划
本款补充：
承包人编制养护工程作业方案的内容：
（*）养护工程的施工组织、现场布置；
（*）养护工程计划；
（*）劳动力、机械设备、村料的供应及资金流量计划；
（*）大中修养护工程的技术措施和保施工道路畅通方案；
*．施工现场临时用电方案；
*.对危险性较大的养护作业应当编制专项施工方案：
（*）质量，安全保证体系；
（*）环境保护措施；
（*）其它应说明的事项。
**
**.开工和交工
**.*异常恶劣的气候条件
本款补充异常恶劣的气候条件为：
（*）持续高温：连续*日日最高气温**℃以上；
（*）持续低温：连续*日日最高气温-**℃以下：
（*）暴雨天气：日降雨量****，雨日超过*天及以上，或降雨强度大于****/*；
（*）大风天气：日风力在*级以上且持续时间不少于*小时，或阵风大于*级以上台风灾害；
（*）造成工程损坏的冰和大雪灾害：日降雪量****及以上；
（*）水庵：施工场地大部或全部被潮水、洪水或雨水没超过*天；
（*）其它异常恶劣气候灾害。
异常恶劣的气候数据以养护工程所在地气象部门资料为准。
**.*承包人的工期延误
补充本款内容为：
承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供
了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求
承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承
担。
违反本款规定，则按第**.*.*款承包人违约处理。
**.暂停施工
**.*承包人暂停施工的责任
本款第**.*（*）项约定为：
（*）由承包人承担的其它暂停施工：无
**.工程质量
**.*工程质量要求
本款第**.*.*项细化为：
工程质量验收按技术规范、《公路养护工程质量检验评定标准第*册土建工程》（*******—****）、
《公路工程质量检验评定标准》、《公路技术状况评定标准》（*******-****）、《****省公路大中修工程
竣（交）工文件编制办法》及业主相关要求执行
本工程的质量目标为：工程酸（交）工验收的质量评定：合格。
**.*工程隐蔽部位覆盖前的检查
补充本款内容为：
**
隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，分阶段（工序）进行拍摄或照相，并向监理人提供相关资料
作为计量支付的依据。
**.*质量抽检
第**.*款补充：
省、市交通质量监督部门和业主有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实
施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。
**．试验和检验
**.*材料、工程设备和工程的试验和检验
本款第**.*.*项细化为：
**.*.*监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要
求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第*方独立
的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明
该项材料，工程设备或工程的质量不符合台同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；
重新试验和检验结果证明该项材料，工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和
（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
补充第**.*.*项：
**.*.*试验和检验费用
（*）承包人应按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统*归档。
（*）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
（*）在台同中明确规定的试验和检验，包括无须在价格清单中单独列项和已在价格清单中单独列项
的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人负担。
（*）如果监理人所要求做的试验和检验为台同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制
配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料，工程设备未能符合合同规定，其费
用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。
**.变更
**.*变更权
在履行合同过程中，经发包人司意，监理人可按第**.*款约定的变更程序向承包人作出变更指示，
承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
**.*变更的估价原则
公路工程专用合同条款第**.*.*项细化为：
**.*.*已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的
**
工程量清单中某*个支付子目所列的“合价”（含变更后的“合价”）超过签约合同价的*%，而且该支
付子目变更后的工程实际增（或减）数量超过工程量清单中所列数量的**%，则该支付子目的单价应予
以调整，新单价的确定原则适用**.*.*项的规定。当支付子目变更后的工程实际增加数量超过工程量
清单中所列数量的**%的，调整后的新单价适用于该支付子目超过工程量清单中所列数量的工程数量；
当支付子目变更后的工程实际减少数量超过工程量清单中所列数量的**%的，调整后的新单价适用于该
支付子目全部工程数量。
公路工程专用合同条款**.*.*项细化为
**.*.*已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，应在投标人提供单价分
析表的基础上根据实际情况进行调整或抽换后采用。原材料价格采用顺序同**.*.*第（*）*条。
公路工程专用合同条款第**.*.*项细化为：
**.*.*已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价按以下原则进行组价：
（*）已标价工程量清单中无适用和类似子目的，按本款以下原则组价，经监理人审核、发包人批
准后计取；
*.定额套用：《****省公路养护工程预算定额》、《****省公路养护工程机械台班费用定额》、交通运
输部《公路****项目概算预算编制办法》（*******—****）（以下简称“编制办法”），《公路工程预
算定额》（***/*****—****）、《公路工程机械台班费用定额》（***/*****—****）；
*.取费标准、人工费、机械台班费用：按****省交通厅【****】***号发布的《****省公路养护工
程预算预算编制办法》、《转发交通运输部****年第**号公告的通知》（浙交【****】***号）；
*材料：按投标截止期前*个月****省交通工程管理中心发布的《质监与造价》上的****市信息
价平均值计入（地方材料和外购材料按投标截止期前*个月所在季****省交通工程管理中心发布的《质
监与造价》上的****市****县信息价平均值计入），《质监与造价》没有的，由监理人、发包人、承包人
商定；
*.无法套用上述定额和取费标准的，依次按水运、市政、水利、铁路，建筑定额和取费标准的顺序
进行组价；上述定额有区域性的，优先适用****定额与取费标准；
*.根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人的投标价与招标时经公布的工程量清单预算价的比
例，作为该子目的单价；
（*）无法套用任何现行定额的，由承包人报监理人审核，并经发包人审批同意后计取。
（*）所有的单价变更均需发包人及项目踪审计单位（如有）审核确认。
**.价格调整
**.*物价波动引起的价格调整
本款约定为：
**
本项目合同期内不进行调价。
**.计量与支付
**.*计量
本款补充**.*.*项为：
**.*.*工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）及
****/****.*-********省《****省交通养护工程工程量清单计价规范********.*-****》，承包人实际
完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
**.*预付款
**.*.*预付款
公路工程专用合同条款第**.*.*.（*）目细化为：
（*）开工预付款的金额为签约合同价（不含暂列金）的**%。在承包人签订了合同协议书，且施工
范围场地等临时设施、安全文明施工配套条件已通过有关部门审查，承包人施工队*，主要管理人员、
主要施工机械、前期投入主要材料均进场后**天内发包人向承包人支位。
承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经
查实承包人溢用开工预付款，发包人有权将该款收回。
**.*.*预付款保函
公路工程专用合同条款**.*.*修改为：
承包人无需向发包人提交开工预付款保函。
**.*.*预付款的扣回与还清
本项约定为：
（*）开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的**%之前不予扣回，在达到签约合
同价**%之后，开始按工程进度以固定（即每完成签约合同价的*%，扣回开工预付款的*%）分期从各月
的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的**%时扣完（注：进度
付款证书的累计金额指累计计量金额，不含预付款、质保金等）。
（*）本项目不适用。
**.*工程进度付款
**.*.*进度付款申请单
将通用合同条款第**.*.*项中的“承包人应在每个付款周期末”修改为“承包人应在每月**日”
**.*.*进度付款证书和支付时间
通用合同条款**.*.*项（*）目细化为：
（*）每期中期计量支付，支付实际完成合格工作量的**%；
**
（*）工程交工并经验收合格后，支付至已完合格合同工程量价款的**%；
（*）工程结算审计结束后，支付至结算审定价的**.*%；
（*）剩余结算审定价的*.*%作为质量保修金，待缺陷责任期、绿化养护期满后**天内结清余款。
注：①其他*星项目（工程设计变更）所需增加的支付款项，统*在竣工结算时支付，甩项工程量
不计入进度款支付基数；②暂列金额不作为付款计算基数；③若开工后由于招标人原因停工的情况，支
付已完成工程量的**%。
**.*质量保证金
公路工程专用合同条款第**.*.*项细化为：
**.*.*交工验收证书签发前，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用现金（电汇
或银行汇票形式）或工程保函（银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函）形式，金额见
项目专用合同条款数据表。采用工程保函时，出具保函的机构须具有相应担保能力，且按照发包人批准
的格式出具，所需费用由承包人承担。
*．若承包人的质量保证金采用合同专用条款第**.*.*目规定工程保函方式的，则支付至经审计合
同价的***%；
*.若承包人的质量保证金采用合同专用条款第**.*.*目规定现金方式的，则支付至结算审定价的
**.*%。
质量保证金采用现金形式提交的，质量保证金不予计取利息。
**.凌工验收
本条补充第**.*款：
**.*凌工文件
凌工文件应按****省公路管理局[****]**号发布的《****省公路大中修工程竣（交）工文件编制
办法》、《****省公路工程竣（交）验收办法》（******-****-****）等的相关规定编制，在缺陷责任期
内应为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。承包人还应按交通运输部交财
发[****]***号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）
竣工决算*式*套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介
质，费用白承包人承担。
竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《****省公路建设项目施工统*用表管理系统》
（光盘）和****省交通厅工程质量监督局检测中心规定的统*试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自
备。
**.保险
**.*保险范围
**
本款约定为：
建筑工程*切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永
久工程的材料和设备所投的保险。
保险金额：工程量清单第***章（不含工程*切险和安全生产责任保险的保险费及安全生产费用）
至***章的合计金额。
保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。
保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期*缺陷责任期）。
承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程*切险。建筑工程*切险的保险费由承包人报
价时列入工程量清单“***-*保险费”内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人
支付。
除工程*切险、第*方责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单
列。
**.*.*修改为：
**.*.*承包人应按《****省人力资源和社会保障厅等*部门转发人力资源社会保障部等*部门关于
铁路、公路、水运、水利、能源、机场****项目参加工伤保险工作的通知》要求，在开工前及时缴
纳工伤保险，此费用包含在投标总价中，发包人不另行计量支付。
**.*.*修改为：
**.*.*承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险
费，并要求其分包人也进行此项保险。
承包人对其为本工程合同工作的人员进行人身意外伤害保险，人身意外伤害险投保金额不少于**
*元／人*年，保险费率由投标人调查确定（其费用由投标人承担并支付，不在报价中单列）。
**.违约
**.*承包人违约
本款第**.*.*、**.*.*项细化为：
**.*.*承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形属承包人违约：
（*）承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给
其他人；
（*）承包人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
*）承包人未能按合同进度计划按规定的时间及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期
延误；
**
（*）承包人所提供的设备经监理人检查验收不合格，或有缺陷，承包人除应负责更换外，应承担
违约责任：
（*）承包人在质量保证期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或质量保证期内发生的
缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修复。
（*）承包人未按照要求及时完成移交竣工资料的。
（*）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；
（*）有群体性上访事件发生的。
（*）承包人不按合同约定履行义务的其它情况。
（**）承包人未按湖交[****]***号文件《****市公路水运建设工程施工扬尘污染防治管理规定》
开展工作的。
**.*.*对承包人违约的处理
（*）承包人发生第**.*.*（*）目约定的，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延
误的责任。则应每天向业主支付违约金****元，但违约金的最高限额为合同价格的**%。
（*）承包人发生第**.*.*（*）、（*）、（*）、（*）、（*）、（*）、（*）、（**）目约定的任何*条，承包
人应按合同价格的*%向业主支付违约金。
（*）承包人发生第**.*.*（*）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有
关法律处理。
（*）若违反关于养护工程质量必须达到“项目专用合同条款数据表”中的规定，则课以*%的签约
合同价的违约金；
（*）若项目经理或项目总工擅离工地或每月在工地不足**天者（特殊情况，经发包人批准例外），
每天课以违约金****元/人；
（*）若违反资金管理规定，移用或挪用本合同资金，则课以与移（挪）用资金等额的违约金；
（*）在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过*%签约合同价的违约金。
业主有权从应付合同支付款中扣除上述违约金。承包人出现违约行为经发包人催告后未按要求及时
纠正的，则业主有权单方决定终止合同。
**.*发包人违约
本款第**.*.*项细化为：
在暖行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（*）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导
致付款延误的（包括未按照第**.*款规定及时退还质量保证合），应按当期银行短期贷款利率向承包人
支付拖期利息，付息时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。
**
（*）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工
的；
（*）由于发包人下列原因造成停工的：
*，合同约定应由发包人提供的材料，设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承
包人停工的；
*.对于关键性节点工程，发包人提供的施工图纸延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知
未及时下达导致承包人停工的；
*.非承包人原因发生第*方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；
*监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（*）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的：
（*）发包人不履行合同约定其他义务的。
*
功能介绍
热门关键词： 
换一批
湖州最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
